📌 LA VICENDA
- Materia: Contratti – Appalto di impianto eolico
- Oggetto: Clausola penale – Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile
- Normativa: artt. 1382, 1256, 1662, 1671, 2033 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. n. 13118/2024, Cass. S.U. n. 13533/2001, Cass. n. 9757/2024
- Parole chiave: clausola penale, impossibilità sopravvenuta, appalto, causa non imputabile, onere della prova appaltatore
La clausola penale non opera quando l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione deriva da impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, essendo connotato essenziale della clausola penale la connessione con l’inadempimento colpevole.
Il Tribunale di Potenza, con del febbraio 2026, ha respinto la richiesta di applicazione della penale contrattuale in una controversia relativa a un contratto di appalto per la realizzazione di un impianto eolico. La committente aveva chiesto la risoluzione del contratto e il pagamento della penale di €50 al giorno per il ritardo, mentre l’appaltatrice aveva eccepito la non imputabilità della mancata esecuzione. Il giudice ha dichiarato la risoluzione per impossibilità di esecuzione, rilevando che non sussisteva un inadempimento imputabile all’appaltatrice, trattandosi di impossibilità sopravvenuta legata alla mancata disponibilità del terreno e del punto di connessione POD, con conseguente esclusione della clausola penale.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA, IN DIRITTO, ANCHE:
- Reciproche domande di risoluzione contrattuale e impossibilità di esecuzione per effetto della scelta risolutiva di entrambi i contraenti ex art. 1453 comma 2 c.c., con applicazione del principio Cass. 2024
- Onere della prova nell’appalto e principio secondo cui l’appaltatore deve provare l’esatto adempimento della propria obbligazione quando il committente eccepisca l’inadempimento
- Indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. per restituzione dell’acconto versato a seguito della risoluzione contrattuale, con applicazione della condictio ob causam finitam
- Decorrenza degli interessi legali dalla domanda stragiudiziale avente valore di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., secondo Cass. 2024, in assenza di prova della mala fede dell’accipiens
- Esclusione del diritto di ritenzione della somma versata in acconto in mancanza di prova del danno risarcibile da parte dell’appaltatrice
- Inapplicabilità delle clausole contrattuali di risoluzione ex artt. 11 e 12 del contratto e artt. 1662 e 1671 c.c., che si aggiungono e non sostituiscono la generale disciplina della risoluzione per inadempimento